Постановлением мирового судьи судебного участка № 20 Горномарийского судебного района Республики Марий Эл от 28 ноября 2024 года ООО «СК Орион» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32  КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 684 884 рублей 52 копейки.
Основанием для привлечения ООО СК Орион» к административной ответственности послужила проведенная проверка Горномарийской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл по соблюдению требований законодательства при исполнении муниципального контракта              на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 3 им. С.Н.Сивкова», заключенного 18 марта 2024 года между  ООО «СК Орион» и образовательным учреждением, со сроком исполнения с даты заключения контракта по 10 августа 2024 года и ценой 138 825 395 рублей 20 копеек, в ходе которой выявлено нарушения сроков исполнения муниципального контракта.
В установленный Контрактом срок работы по капитальному ремонту в полном объеме не выполнены, чем причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. Ввиду допущенных ООО «СК Орион» нарушений, учебный год своевременно, в условиях очного обучения, в МБОУ «СОШ № 3 им. С.Н.Сивкова» начат не был.
Оценив представленные доказательства мировой судья пришел к выводу о виновности ООО «СК Орион» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП.
ООО «СК Орион», не согласившись с постановлением о назначении административного наказания, обратилось с жалобой, указав, что нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, было вызвано обстоятельствами, не зависящими от подрядчика, в процессе исполнения контракта выявилась необходимость выполнения дополнительных работ и исключение работ, не требующих выполнения, что повлекло корректировку видов и объемов работ.
Исследовав доводы жалобы, суд апелляционной инстанции указал, что объективных данных, безусловно указывающих на то, что какие-либо действия Заказчика повлекли неисполнение в установленный срок предусмотренных контрактом обязательств, и на наличие недостатков проектной документации, делающих невозможными капитальный ремонт образовательного учреждения указанным в ней способом, не имеется.
Решением Горномарийского районного суда РМЭ постановление мирового судьи оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу.